【推荐】工程设备租赁合同

【推荐】工程设备租赁合同

随着法律知识的普及,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是精心整理的工程设备租赁合同,希望能够帮助到大家。

工程设备租赁合同1

出租方(甲方):____________________________

承租方(乙方):__________________________

甲方出租房屋一套,地址__________________,户型:______,自愿租给乙方使用。双方友好协商,达成如下协议:

一、租期暂定______年。即从______年______月______日至______年______月______日止。先付后住。

二、租期内房租每月人民币______元整。由乙方按______付给甲方。不得拖欠。乙方不得转租。如转租必须提前通知甲方,甲方同意方可转租。如不同意,乙方无权转租。租期内。如乙方拖欠房租过期天不交。甲方有权终止合同收回出租房。后果乙方自负。

三、租期内。甲方不得以任何理由随意加价。并将______年______月______日以前水,电。等房屋费用一次结清。乙方概不承担。租期内等一切费用有乙方自付,按时交纳。如到期不交并拖欠,甲方有权终止合同后收回房子。

四、甲方必须出示房产证和身份证,以证明房屋的所有权。如发生房屋纠纷事件,由甲方解决,乙方概不负责,因此给乙方造成的经济损失的由甲方承担。乙方必须提供身份证的复印件。

五、甲、乙双方如不租或续租,都应提前壹个月通知对方。在同等条件下,乙方有优先续租权。

六、乙方不得损坏房屋结构。如须装璜。需经得甲方同意。

七、租期内,甲方应帮助乙方协调水、电等的供应问题,保证正常畅通。当面检查家电设备,一切正常后交给乙方使用。租期内的'安全问题由乙方负责。

八、租房押金:______元。如甲方违约,赔偿乙方经济损失人民币:______元。如乙方违约。赔偿甲方人民币______元。乙方到期不租。费用结清。甲方应将

九、租期内乙方如发生火灾,造成经济损失应有乙方按价赔偿给甲方。不可抗拒的自然灾害,乙方不承担赔偿责任。

十、其它未尽事宜,双方协商解决。本协议一式二份,甲,乙双方各执一份。自签字之日起生效,甲、乙双方共同遵守,不得违约。

十一、租期内如发生争议。甲、乙双方应协商解决。如协商不成,可向法院起诉。

十二、房租与押金费用以收据为准。

水表底数:______吨。电表底数:______度。

甲方:________________________乙方:_______________________

__________年_______月_______日__________年_______月_______日

工程设备租赁合同2

出租方:(以下简称甲方)__________________________________________

承租方:(以下简称乙方)__________________________________________

依据《合同法》的有关规则,为清晰甲、乙两边的权力职责,依照平等互利、诚实信用的准则,经两边洽谈一致,特签定本合同。

第一条、租借物的称号、数量、用处:

乙方租借甲方机械设备用于_________________________________________。

乙方租借甲方机械设备为:

设备类型数量产地编号现值租金/月

第二条、租借期限

乙方自______年____月____日起租借甲方机械设备至______年_____月____日止。合同期满乙方如需持续租借,应在本合同期满前十日内,与甲方重新签定合同。如未续签合同也未交还机械设备,视甲方持续租借机械,本合同除租借期限变为不定期外,其他条款持续收效,但甲方有权随时终止租借联系,并回收机械。

第三条、租金的核算和付出

1、租金每月为(大写) 元(小写 元),按月核算,每月提早五天付出。对首月施工缺乏月的按月核算租金,末月施工超越25天(含25天)以足月核算租金,未超25天则按日核算租金,每日租金按月租金除以30天核算。

2、租借期间准则上每天均匀作业时刻不超越 小时(折合1个台班),每月累计不得超越___小时(甲方免收租金天数对应的台班时刻不计入累计时刻),确因作业所需超出____小时部分应视为加班,按超出作业小时数计收加班租借费,每小时租金按月租金除以240小时核算。

3、如因乙方或工地施工方或气候原因形成罢工或者作业时刻削减等原因,除非合同还有约好外,皆不影响租金的核算,乙方仍要依约付出租金。

4、租金付款办法为:①现金( );②现汇( )。甲方收到后开收款收据。

第四条、租借机械的交货和检验

1、租借机械在交货地址,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况形成租借机械推迟交货时,甲方不承当职责。

2、乙方应自收货时及时在交货地址查看检验租借机械,一起将签收盖章后的租借机械的检检验据交给甲方。

3、假如乙方未按前款规则办理检验,甲方则视为租借机械已在完好状况下由乙方检验结束,并视同乙方现已将租借机械的检检验据交给给甲方。

4、假如乙方在检验时发现租借机械的类型、标准、数量和技能功能等有不符、不良或瑕疵等归于甲方的职责时,乙方应在交货当天,最迟不超越交货日期三天内,当即将上述情况书面告诉甲方,由甲方担任处理,不然,视为租借机械契合本合同及附件的约好要求。

第五条、租借机械的运用、修理、保养和费用承当

1、租借机械在租借期内由乙方运用。乙方应担任日常燃油及辅油、修理、保养,使设备坚持杰出的运用状况,费用由乙方承当。修理一次需替换的零配件_______元以下由乙方担任承当,在_______元以上由甲方担任承当。

2、作业过程中乙方若不能对设备故障进行扫除,应及时告诉甲方进行修理。正常修理一般不超越三天,租金不予扣减。如超越三天,超出的天数不核算租金,但有必要有甲方机手(操作手)的签字认可。

3、租借机械在装置、保管、运用等过程中,致使第三者遭受丢失时,由乙方对此承当悉数职责。

4、租借机械在装置、保管、运用等过程中发作的悉数费用、税款,均由乙方承当。

5、机械租借期间,乙方未征得甲方的书面赞同不得搬运作业地址。

第六条、租借机械的运送办法及运费的承当

1、乙方指定运送办法为:①汽运( );②铁运( )。

乙方租借甲方机械,如租期缺乏 个月,乙方承当双程(进场及返程)运费,如租期在 个月以上,则租借机械的进离场的运费由甲、乙两边各承当一半,即进场费由乙方承当,离场费用由甲方承当。

第七条、甲方的权力和职责

1、甲方按约好交给租借机械,并在租借期限内确保租借物契合约好用处。

2、甲方应确保租借物在租借期限不被第三人建议权力。

3、甲方为租借机械装备操作手____名,其每人工资_____元/月,由_____方担任承当,并担任组织操作手的食宿,其食宿费用由_____方担任承当。机械操作手不承当施工技能职责,但有必要遵守乙方的办理,遵守乙方的规章制度,按乙方的要求进行施工。

4、乙方付出悉数的租金后,甲方应供给在其所在地开具的的应税发票。

第八条、乙方的`权力和职责

1、乙方有必要按合同约好付出租金。

2、在租借期间,本合同所列租借机械的所有权归于甲方。乙方对租借机械只要运用权,没有所有权。乙方在占有、运用租借机械期间,非因甲方原因导致的危险和职责(如查封、扣押、被盗、被损毁、灭失或乙方包含工地施工方指挥有误等)由乙方负悉数职责(被盗、被损毁、灭失的应按机械的购买价格予以补偿)。租借期间发作的人身伤害事故应由乙方承当悉数补偿职责。

3、乙方有权按约好的办法、地址和租借物的性质运用租借物。设备进离场时,乙方应供给无偿的人工机械效劳,离场时有必要给甲方签署设备离场证明。若乙方未实行签字手续,离场时刻则以机械操作手或运送单位(运送司机)承认的离场时刻为准。

4、乙方在租借期间应妥善保管租借物,未经甲方书面赞同,乙方不得在租借物上增加或撤除零部件。

5、在租借期间,乙方如将租借机械转租给第三人,有必要征得甲方书面赞同。

6、乙方不得以任何理由对设备进行典当,不然形成的悉数结果由乙方承当。

7、未经甲方书面赞同,乙方不得告贷给甲方机械操作手,不然甲方概不认可。

第九条、违约职责

1、在租借期间,如租借物被第三人建议权力,甲方应承当因而给乙方形成的悉数丢失。

2、乙方有必要按合同约好付出租金,不然,甲方有权停机待款,但停机期间依然核算租金。如乙方付款后持续租(使)用,停机期间所形成的丢失均由乙方担任。

3、在租借期间,乙方如未征得甲方书面赞同将租借机械转租给第三人,甲方除有权直接免除合同,要求乙方付出转租期间的租金外,还有权要求乙方承当转租期间租金20%的违约金。

4、未经对方赞同,任何一方不得半途改变或违法免除本合同;任何一方若有违背,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

5、乙方未按合同约好付出租金时,甲方有权采纳下列办法:

(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并由乙方每逾期一日按所欠租金万分之五付出违约金,直至悉数付出结束。如违约金缺乏以补偿甲方的实践丢失,则乙方应按实践丢失向甲方承当补偿职责;

(2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金,甲方有权终止本合同,乙方应偿还租借机械,不然应补偿给甲方形成的悉数丢失(包含返程运费)。

第十条、争议的处理

凡因实行本合同所发作的或与本合同有关的悉数争议,甲、乙两边应经过友爱洽谈处理;假如洽谈不能处理,由甲方所在地法院判决。如因乙方欠付租金而产生纠纷,则甲方所聘律师费、交通费、食宿费等费用皆由乙方承当。

第十一条、未尽事宜,两边另行洽谈处理,本协议一式两份,甲乙两边各执一份,两边签字盖章后收效。

出租方(甲方): 承租方(乙方):

托付代理人: 托付代理人:

工程设备租赁合同3

承租方(以下简称甲方):

出租方(以下简称乙方):

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商一致,特签订本合同。

一、设备名称、数量及规格型号:

二、设备使用点: 。

三、租赁时间:租赁期限暂定 个月(含节假日),设备起用和停用时间双方议定为:租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》,且持证人员到位后为起租日(当日开始连续计算租金,由甲方签字后认可)。租金连续计算至合同履行完毕。 春节期间乙方可以报停,报停时间不得超过20日。如甲方停用乙方设备,通知乙方设备出场之日起为止租日。

四、租赁价格及付款方式:

1、设备租赁费每月,不足月按天折算,租赁期间租金每30天结算一次,月结月清。

2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责。全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清。

3、设备操作工由乙方负责安排,工资含在租赁费内,保证操作工持证上岗,按操作规程安全操作,工作时间满足甲方工程施工需要(上午6:30-11:30,下午13:00-18:00)。

五、所有权及使用权

1、设备在租赁期内,所有权属乙方,甲方享有使用权,但不得转让,转借或作为财产抵押。未经乙方同意,亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。乙方有权检查设备的使用和完好情况,甲方应提供一切方便。

2、设备应购买保险,费用由乙方负责,乙方应严格按照升降机安全操作规程操作,并负责设备的日常维修和保养、检测,日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工。

六、双方的权利和义务:

1、甲方的权利和义务:

1.1甲方负责施工升降机混凝土基础,乙方负责预埋件的.预埋,技术质量符合乙方提供的***纸要求,并向乙方提供相关资料。

1.2有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求(升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方),但每次加节高度不得低于18米。甲方负责安排附墙架所需安全走台的搭建与拆除。

1.3施工升降机到工地后,如无法一次性安装到位,甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内,以便下次顺利安装。

1.4维护施工场所正常秩序,保证乙方人员、设备安全,承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失。

1.5设备操作司机由乙方负责配备,操作人员必须持证上岗,遵守设备安全操作规程,甲方不得强令操作人员违章作业,并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养。

1.6负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内。租赁期间所耗电费由甲方承担。

1.7负责乙方进出场的场地、道路的平整并为设备进出场提供必要条件,施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项。

1.8施工升降机退场时,必须将施工升降机的相关资料退还给乙方,不得扣留。

2、乙方的权利和义务:

2.1提供符合国家标准,市安监站规定质量可靠的施工升降机。由乙方安排操作人员并持证上岗。

2.2向甲方提供施工升降机基础施工***纸及相关资料,参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作。

2.3负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核。

2.4负责该施工升降机的安装、顶升、附墙及拆卸工作。

2.5设备在租赁期间的所有权属于乙方。

2.6甲方违约欠款,乙方有权停机,有权提前拆除租赁设备,并向甲方追索相关经济损失。

2.7乙方应在下班后或雨天,且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等,当设备出现突发故障时必须及时派人修理,排故时间不超过 2个小时。每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的,扣除当天租赁费。

八、违约责任:

1、双方应严格履行合同条款,否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。

2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用,否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金。

九、其它约定:

1、本合同管辖地为乙方所在地。

2、设备及操作人员均由乙方提供,若发生任何安全责任事故,均由乙方承担,甲方不承担任何连带责任。

3、本合同未尽事宜,双方协调一致后另补充规定,其补充规定与本合同具有同等效力。

十、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方签字或盖章之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同4

甲方(承租方):___________________

乙方(出租方):___________________

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等互利、合作共赢的基础上,就甲方场地及设施租赁给乙方使用的事宜,经双方协商一致,签订本合同。

第一条:租赁期限租赁期限为:自____年____月____日起至____年____月____日止。活动完毕撤场。

第二条、租赁场地与设备

1、租赁场地位置位于,合计:___________________元

2、租赁标的`物包括:____________________________________

第三条:付款方式

1、合同签订后,甲方支付乙方定金(合同金额的50%),¥大写人民币:___________________以给乙方。项目完毕后,甲方向乙方一次性支付合同余款,¥元(大写人民币:___________________),不得超过三日,此合同从双方签定之日起生效。

2、收款人资料开户银行:___________________

户名:___________________

账号:___________________

3、甲方支付乙方款项时,请认准乙方公司收据,并将收据或发票妥善保管。甲方若在无乙方收据或发票情况下支付了款项,按未付款处理。

第四条、甲方责任:甲方按约定的付款方式向乙方付款,逾期未付的金额按每天万分之五赔付滞纳金。

第五条、乙方责任:乙方应按本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好,确保活动期内正常使用。

第六条、未尽事宜:双方协商解决。协商解决的方案作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力,合同一式两份,双方各执一份,双方代表签字生效。任何一方不得随意取消合同。

甲方:___________________乙方:___________________

签约代表:______________签约代表:________________

____年____月____日____年____月____日

工程设备租赁合同5

出租方:(以下简称甲方)

承租方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协调一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

一、设备的使用地点及工程情况:__________

二、设备租赁情况:__________________

三、设备的所有

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享有租赁期间的使用权,没有对租赁设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

四、甲方的基本责任:

1、提供技术型良好的设备,应满足乙方施工要求。若需夜间施工或24小时施工,甲方应该准备足够的驾驶员,期间产生的.费用由乙方承担(不足一个月,以一个月计算,超过一个月另行商定)。

2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应该按设备操作规章施工。

4、若因甲方原因(如操作工疲劳驾驶,不听从乙方指挥人员擅自操作,或交于非专业人员操作,机械驾驶野蛮操作等)造成的安全事故或伤及第三者事故,一切责任由甲方承担。

五、乙方的基本职责:

1、为甲方机手提供食宿。

2、乙方不得强迫甲方机手违章作业或负荷作业。

六、结算方式及相关事宜:

1、租赁时间:自时开始计算租赁费,直到乙方宣布工程结束,签证为止。

2、结算方式:租金在甲方设备出场前结至50%,余款待旋挖桩基出场时全部结清。(甲方所有收入为税后收入,以现金结算,不再提供任何发票)

3、工作时间:每天工作时间不得超过15小时,不得疲劳驾驶。

4、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料。否则造成的停机损失由乙方承担。

5、设备维修:乙方应积极协助甲方机手做好设备维修的工作。

6、设备因故障停工,甲方需及时修理并通知乙方做好相应措施,如有必要,甲方应及时提供备用设备以满足乙方施工。

七、争议的解决:

有关本合同的一切争议,甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商,如协商不成,提交甲方所在地仲裁委员会,根据仲裁的相关程序进行仲裁裁决,仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

八、本合同一式两份,由甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程设备租赁合同6

出租方(甲方):____________

承租方(乙方):____________

根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

一、工程承包范围:

机械平整清理土石方,挖转运土方,以及甲方指定场地内机械土石方回填。

二、承包方式与结算方式:

1、承包方式:本承包范围内工程采用包工包料、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包管理费用等一切费用进行承包。

2、施工内容:乙方确保施工机械、车辆满足甲方的施工进度要求,作好施工机械和车辆检测保养,确保安全施工并达到相关文明施工要求。

3、合同价款:合同总价款约为______万元(大写:______万元),实际以双方最后结算为准。采用综合单价包干、工程量依据甲方的确认量按实计算。

三、工期:

实际开工日期:按甲方的施工进度计划要求进行施工,并按甲方要求的施工部位和完成时间穿***行施工。

四、质量标准:

工程质量标准:按甲方的`指令施工。并确保基坑周边建筑、马路、地下管线的安全,配合基坑支护全过程的施工。

五、付款方法:待全部工程竣工完成后10天内一次性付清。

六、其它:

1、本合未尽事宜,双方协商解决,发生纠纷协商不成时,可向甲方企业工商注册所在地人民法院起诉。

2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字盖章后生效,工程竣工验收后结清总造价工程款之日起自然失效。

发包人(盖章):____________承包人(盖章):____________

代表人:____________代表人:____________

日期:____________日期:____________

电话:____________电话:____________

工程设备租赁合同7

甲方 (承租方):

河南省周口源达公路建设有限公司合同部制

乙方 (出租方):

机械名称及型号:

签定日期:

根据《中华人民共和国合同法》,按照平等互利、自愿的原则,经双方协商一致,就工程机械租赁有关事项达成协议,签定本合同,双方愿共同遵守、履行:

一、 合同标的约定

自年 月 日起,至 年 止,甲方因施工需要,承租乙方下列设备,双方约定租金每月(大写) : 元(¥: );每月按30天计算,租期不足一个整月的,按实际天数计算,每天租金按月租金除以30计算。

二、双方的权利和义务

1、甲方按期付给乙方租金,对机械有监督使用权,在符合合同约定或国家规定的情况下,乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配,积极配合甲方施工需要;如因不听从甲方人员调遣,造成甲方误工或引发质量问题,乙方应承担相应责任;

2、甲方只负责乙方机械的燃油费用,其他各种费用由乙方自己承担;

3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故,由甲方承担安全责任;因乙方人员操作不当、粗心大

意或者其他原因造成安全事故,由乙方承担安全事故的责任;

4、乙方必须保证机械性能良好,并配备足够的、具有相应操作资质证书的.操作人员操作机械;甲方负责安排乙方人员的食宿,生活用品自备;

5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置,甲方负责乙方机械的停车安全,承担机械被偷盗的责任;

6、合同存续期间,甲方无权把机械设备转租第三方;乙方也不得把机械设备另租第三方;

7、甲方根据工程进展和需要,有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同,但必须提前三天通知对方;

8、工程结束、租赁期满,结清租赁费用前,乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

三、运输方式及费用承担

机械进场时,甲方支付乙方单程进场运费 元,退场费用由乙方自己负担。

四、其他约定事项

1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间,每月累计不超过 天(含 天),甲方照付租金,超过天,甲方不再承担维修时间的台班费用,因耽误时间而引发的机械费用,从乙方租金中扣除;

2、连续下雨 天(含,计机械租赁费;超出月租赁费用中扣除;

3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算;

六、合同生效方式

此合同一式二份,当事人双方各执一份,其他未尽事宜,双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

甲方(签字): 乙方(签字):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

工程设备租赁合同8

甲方(出租方):

乙方(承租方):

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等互利、合作共赢的基础上,就甲方目前企业拥有的设备实施租赁给乙方使用的事宜,经双方协商一致,签订本合同。

第一条:租赁标的物:租赁标的物为包头市李鑫矿业有限责任公司所拥有并可正常使用的设备设施等。

第二条:租赁期限:自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日

第三条:租金

1.合同签订后,支付保证金人民币正常使用后,按月结算租金,每月人民币____整。

2.乙方使用设备进行生产的过程中,所产生的水费、电费、暖气费、材料费、人工费及相关税费等都由乙方自行承担。甲方负责代收代缴水、电、暖气费,其他相关费用由乙方自行结算并主动进行纳税申报、税款清缴。

第四条:甲方的权利和义务

1.甲方有监督乙方履行合同的权利;

2.依法制定有关治安、消防、交通安全、安全用电、环保、卫生等内容的各项规章制度并负责监督实施;

3.甲方对所出租标的物必须拥有所有权,且无抵押及财产纠纷等;

4.在租赁期间内,在甲方许可的情况下,乙方若对租赁物进行改造,甲方需全力配合;

5.有权协助各级行***管理机关对乙方进行监督;

6.甲方有保障租赁标的物所需水、电、暖等正常使用的义务;

7.除有明确规定外,甲方不得无故干涉乙方正常生产经营活动。

第五条:乙方的权利和义务

1.乙方有监督甲方履行合同的权利;

2.乙方租赁标的物中的设备设施在租赁期间发生故障,乙方应及时维修并自行全额承担修复产生的费用;

3.在租赁期间产生的水、暖、电等费用由乙方承担,甲方负责代收代缴;

4.乙方在租赁期间对原有设备进行改造大修需要征得甲方书面同意,产生的费用由乙方承担,乙方对***的可拆除的新增设备拥有所有权,甲方有权监督改造大修全过程;

5.租赁期间,防火安全、综合治理及安全、保卫等工作,乙方应执行当地有关部门的规定,并承担全部责任。

第六条:合同终止

合同在履行期间,遇到下列情形之一时,经双方协商一致可以解除合同:

1.双方或者一方的履约条件、能力发生重大变化,已不可能再履行本合同;

2.合同在履行期间发生了不可抗力的因素,致使合同不能如期履行的;

3.双方协商一致的其他情形。

第七条:违约责任

甲方未按照合同规定执行致使乙方不能正常生产的`,应减收相应的租金,并要求甲方赔偿相应的损失。乙方在租赁期间无故停产或非正常运营,甲方有权利按规定结算租金或可要求解除合同,并要求乙方赔偿相应的损失。

第八条:续租约定

1.乙方有意在租赁期满后续租的,应提前30日书面通知甲方,甲方应在租赁期满前对是否同意续租进行书面答复,双方应重新签订租赁合同;

2.租赁期满乙方如无违约行为,则享受在同等条件下拥有优先租赁权,如果乙方无意再续租,应在租赁期满前30日书面通知甲方。

第九条:租赁标的物交还

1.租赁期满未续约或者合同提前终止的,乙方应在租赁期满或者合同终止前30日内清理所属物及租赁标的物,并完整交还,验收通过后支付保证金,合同终止。

2.租赁期满或者合同提前终止后,乙方在30日内未完成标的物的清理与交还,甲方有权采取必要的措施予以收回并没收保证金,由此造成的损失由乙方承担。

第十条:争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解,协商或调解不成的,可依法向合同签订地人民法院申请诉讼。

第十一条:合同生效时间

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程设备租赁合同9

承租方:(以下简称甲方)

出租方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确设备租赁双方的权利义务,甲方根据工程需要,租赁乙方施工机械(附表),经甲乙双方友好协商,就租赁机械设备事宜签订协议如下,以便共同遵守。

一、车型:(见表)

二、租赁使用地点:

三、租用期限:乙方接到甲方电话通知时,且机械设备到达甲方指定现场之日起计租,租期至甲方正式通知乙方退场时止,乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的,将不再计算租赁费。

四、机械设备租赁形式及结算方式:

1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方,月租金为人民币大写:___________元/月,________元/小时,租赁时间不足一月者,按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天;

2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责;

3、租金的结算方式:甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次,并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时,乙方充分理解甲方资金的困难,同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备,增加的机械设备采用本合同中价格,费用租赁合同租赁合同格式租赁合同注意事项住房租赁合同厂房出租合同并随本合同规定支付;

五、甲乙双方的权利和义务

1、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用,完好率每月不低于28天,每低于一天从月租金扣除一天,确保甲方工程施工正常进行;

2、甲方提供工程施工场地,并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件;

3、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责;

4、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常,满足施工需要,在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内好时,应提前采取,保证甲方工程的正常施工;

5、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。

六、违约责任:

1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方如违反本合同规定,将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;

2、有关本合同一切争议,甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;

3、本合同一式三份,甲方执二份、乙方执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

承租方:(以下简称乙方)___________________________________________________

出租方:(以下简称甲方)___________________________________________________

根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。

第一条:租赁机械的名称:_______________________________________________________

规格:_____________________

型号:_____________________

数量:_____________________

使用地点:______________________________________________

第二条:甲方为租赁机械配备操作手___________名,其每人工资___________元/月,由______方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用也由___________方负责承担。

第三条:租赁期限

自________年________月________日至________年________月________日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。

第四条:租赁机械的所有权

1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。

2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。

3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。

第五条:租金的计算和支付

1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

2、租赁期间原则上每_均工作时间不超过8小时(折合1个台班),每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间),确因工作所需超出______小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月,______元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。

第六条:保证金

经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金______________元,作为履行本合同的.保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。

第七条:租赁机械的交货和验收

1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。

2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收交给甲方。

3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用

1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担,在_______元以上由甲方负责承担。

2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。

4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。

第九条:租赁机械运费的承担

租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。

第十条:租赁机械的毁损和灭失

1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。

2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。

第十一条:违约责任

1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。

2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:

(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失;

(2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

第十二条:争议的解决

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

第十三条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程设备租赁合同10

甲方:_________________

乙方:_________________

因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的.原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议:

一、设备型号:数量:

二、租赁期限(时间):工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

三、租金及支付:月租,每月租金元整(大写:_____元)人民币,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收。

四、甲方应该安排好机械作息时间。

五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押。

六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作,其他人员不得上机操作。

七、违约责任:由违约方负责。

八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效。

甲方:_________________乙方:_________________

日期:_________________日期:_________________

工程设备租赁合同11

出租方:(以下简称甲方)

承租方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规规定,双方本着平等互利原则,以严守合同、信誉至上为准则,经充分协商签订以下合同。

第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用,其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准,租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

2、赔偿费如不执行上表单价,结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿,损坏扣件按市场价赔偿,运费、下车费则按实际结算。

第二条 乙方所租上表物资,须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件,并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金 元(大写: )。押金不得中途抵扣租金,不计利息,办理结算时在完清各项手续后方能退还。

第三条 租赁期限不得少于一个月,但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月按一个月(30天)计算,一个月及其以上按实际天数计算,法定节假日除春节三天不计租金外,其余照计。

第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金,不得拖欠,否则,甲方有权终止合同,收回租赁各种物资,原租金、赔偿费、上下车费,乙方应按实支付。

第五条 乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收,凡不符质量标准物资应当场拒收,否则,由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

第六条 违约责任

1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约,违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。

2、乙方应在每月底前按时支付租金,反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。

第七条 赔偿约定

1、乙方不得私自转借、转租甲方物资,一经发现,其租金按原租金五倍赔偿。

2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。

3、租赁物资送还时,乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

4、乙方未还清所租物资前,不论使用与否,均视为在租,不能中断租金,须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

第八条 乙方提货或返还物资时,必须提前一天通知甲方,乙方在甲方指定地点自提或交还,其上、下车搬运费按每吨钢管 元,扣件 元,由乙方承担。

第九条 其它:

第十条本合同一式二份,每份共2页,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可,否则无效。本合同纠纷由双方协商解决,直至诉讼到甲方所在地人民法院。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同12

尊敬的审判长、审判员:

四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见:

一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。

据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。

二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。

3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。

4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

5.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢?

三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。

被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。

2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的.设备进出场单。

另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的后果。

四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。

3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。

综上所述:

1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。

2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。

3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

此致

遂宁市中级人民法院

四川法银律师事务所

杜正武付贤禹律师

二〇一三年一月十五日

工程设备租赁合同13

承租方(简称甲方):

出租方(简称乙方):

因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议:

一、 设备型号: 数量:

二、租赁期限(时间):

工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

三、租金及支付:

月租,每月租金 元整(大写:_____元)人民币,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收。

四、甲方应该安排好机械作息时间。

五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押。

六、机械设备只能由乙方指定的`操作工操作,其他人员不得上机操作。

七、违约责任:由违约方负责。

八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。

此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同14

承租方(简称甲方):

出租方(简称乙方):

因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议:

一、设备型号:数量:

二、租赁期限(时间):工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

三、租金及支付:月租,每月租金元整(大写:_____元)人民币,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收。

四、甲方应该安排好机械作息时间。

五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押。

六、机械设备只能由乙方指定的`操作工操作,其他人员不得上机操作。

七、违约责任:由违约方负责。

八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程设备租赁合同15

甲方(出租方):

乙方(承租方):

因承租方施工生产需要,租用出租方机械设备,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利与义务,在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则的基础上,就机械租赁事宜协商一致,签订本合同。

第一条机械设备租赁情况

___________

第二条计划租赁期

自_________年____月____日至_________年____月____日止,合同总价为人民币_____元。最终据实计算。

第三条租金及支付方式

第一款租金的计算:

(1)按日租赁的机械:租金=租金单价×租赁计费天数

(2)按月租赁的机械:租金=租金单价×租赁计费整月数+不足月部分租金;

(3)洒水车或砼运输车按照运量租用时:租金=运费单价×运输量

第二款租金的支付

1、乙方将按照合同总价款的_____扣取甲方保证金,合同价款支付前甲方必须开具正式税务发票,税金由甲方承担。租赁期满后,承租方按照业主的支付情况按比例付给出租方机械租赁费。累计结算不超合同总价款的_____,待工程项目完成竣工验收、建设项目审计后,给予支付余款,甲方不得追偿。

2、租赁期内出租方自行解决机械、设备的维修、保养、操作人员工资等费用,不得据此停机(车),否则视为违约,承租方可以终止合同,由此引起的所有损失由出租方承担。

3、本合同以租赁费进行结算,并开具发票。

第四条租赁机械调遣费和操作人员派遣

第一款机械调遣,机械的进场费_____元,由_____承担;退场费_____元,由_____承担。

第二款操作人员派遣:机械、设备操作人员由出租方派遣,费用由出租方负责。

第五条主油及辅油

第一款主油:机械、设备的主油由承租方负责。

第二款辅油:机械、设备的辅油费用由出租方负责,但承租方可以有偿提供,费用按市场聚计算。

第六条租赁设备的使用、维修规定

第一款合同期内,机械、设备由承租方统一管理使用,承租方下达合理生产任务,出租方必须听从指挥调遣,不得以任何形式、任何理由拒绝执行。按承租方规定的时间、质量标准、要求完成当日施工生产任务。

第二款出租方应根据承租方的施工生产计划,合理安排设备的维修、保养时间,所需维修保养费用由出租方自负。机械维修时间不予计入租赁时间;因出租方原因造成的设备停置不予计入租赁时间。

第七条安全生产

第一款出租方必须严格执行《中华人民共和国安全生产条例》、《中华人民共和国交通安全法》及***《机械设备安全生产操作规程》的规定。

第二款出租方操作人员在作业过程中,对不安全因素有权提出,经承租方安全员确认后可拒绝违章作业。

第三款因出租方操作人员违规操作、机械故障所造成的人员、机械及给第三人造成损害事故,由出租方承担全部责任。

第八条:双方责任和义务

第一款出租方的责任和义务

1、为承租方提供性能良好的设备。负责所出租的机械设备操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。

2、设备进入承租方施工现场后,密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求。设备操作人员应服从承租方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守承租方施工现场的规章制度。

3、出租方必须做好操作人员的安全教育。因出租方操作人员自身原因导致的机械、人身及第三人损害由出租方负责。

第二款承租方的'责任和义务

1、承租方负责设备在施工现场的看护并保证设备安全及出租方工作人员安全作业,如因承租方原因造成设备的损坏、丢失,其损失由承租方赔偿。

2、负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作。

3、在设备租赁期间,因承租方过错造成出租方损失及给第三人造成损害的赔偿责任由承租方负担。

4、承租方不得强迫出租方操作员违章作业。

5、保证机械租赁期间使用合格的主油及稳定的动力电,如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便。

第九条其他约定

1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。

2、出租方未按时进入工地,每延误一日,按照合同总价的千分之一向承租方缴纳迟延履行金,并赔偿承租方由此造成的损失;未按质量数量提供机械,承租方有权扣除出租方的抵押金作为违约金,以上两种情况情节严重的承租方可以解除租赁合同。

3、出租方如有下列行为,承租方有权单方面解除合同:达不到承租方规定的作业产量、质量、工作时间;机械设备故障率高;出租方人员人为因素造成的停工、误工。由此造成承租方的损失由出租方承担。

4、出租方操作人员不遵守承租方规定,由于出租方操作人员造成承租方损失的由出租方承担。

5、承租方根据出租方需要,可以向出租方提供食宿、配件等必需品,费用从出租方收入中扣除。

6、本合同未尽事宜由双方协商签定补充协议。

第十条不可抗力

合同履行期间如遇到合同双方均不能预见、不能避免和不能克服的客观情况则视为不可抗力。不可抗力发生后,合同双方各自承担相应损失,不得向对方追偿;但不免除不可抗力发生前各自应承担的责任。

第十一条争议的处理

凡因履行本合同发生的争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,可向当地人民法院提起诉讼。

第十二条合同效力

1、本合同自双方法定代表人或代理人签字盖章之日起生效,自出租方机械退场之日起失效。

2、经合同双方共同协商签订的补充条款与本合同具有同等法律效力,如有冲突以后签订的条款为准。

第十三条合同份数

本合同一式四份,甲方留存一份,乙方留存三份。当甲、乙方合同文本不一致时以乙方留存文本为准。

第十四条合同附件

1、甲方法定代表人或其代理人身份证复印峻、如合同有委托代理人代理签订的,合同后应附法定签约人亲笔签名的授权书原件。

2、租赁生活用车应有甲方的身份证复印峻,车辆的合格证,行车本及司机驾驶证,车险复印峻。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

【推荐】工程设备租赁合同

转载请注明出处学文网 » 【推荐】工程设备租赁合同

学习

【精】工程设备租赁合同

阅读(15)

本文为您介绍【精】工程设备租赁合同,内容包括关于设备租赁技术服务方案,厂房及设备租赁合同。【精】工程设备租赁合同随着人们法律观念的日益增强,合同的用途越来越广泛,合同是企业发展中一个非常重要的因素。合同有不同的类型,当然也有不

学习

农村土地租赁合同【优秀】

阅读(20)

本文为您介绍农村土地租赁合同【优秀】,内容包括农村土地租赁合同,农村土地租赁合同整改措施。农村土地租赁合同【优秀】随着人们对法律的了解日益加深,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么问

学习

房屋正规租赁合同

阅读(15)

本文为您介绍房屋正规租赁合同,内容包括正规合法房屋租赁合同,房产局的正规租赁合同。房屋正规租赁合同现今很多公民的维权意识在不断增强,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么一般合同是怎么起草的呢?以

学习

商场摊位租赁合同

阅读(14)

本文为您介绍商场摊位租赁合同,内容包括百货商店摊位租赁合同,专业版商场摊位租赁协议。(优选)商场摊位租赁合同12篇现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么常

学习

正规房屋租赁合同

阅读(13)

本文为您介绍正规房屋租赁合同,内容包括正规房屋租赁合同图,正规房屋租赁合同法律效力是什么。正规房屋租赁合同在人们的法律意识不断增强的社会,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一

学习

区域代理合同

阅读(15)

本文为您介绍区域代理合同,内容包括区域代理合同,区域代理合同签订注意事项。区域代理合同随着人们法律意识的加强,合同起到的作用越来越大,它也是实现专业化合作的纽带。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是整理的区域代理合同,希望对

学习

二手房买卖合同

阅读(12)

本文为您介绍二手房买卖合同,内容包括二手房买卖合同范本,二手房买卖合同注意事项。二手房买卖合同随着人们对法律的了解日益加深,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是非常有必要的行为。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以

学习

工程设备租赁合同【荐】

阅读(21)

本文为您介绍工程设备租赁合同【荐】,内容包括工程设备租赁长期意向合同,厂房及设备租赁合同。工程设备租赁合同【荐】随着人们法律观念的日益增强,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合同的格式吗?以下

学习

土石方工程设备租赁合同范本(通用)

阅读(16)

本文为您介绍土石方工程设备租赁合同范本(通用),内容包括土石方设备租赁合同,施工设备租赁合同范本。土石方工程设备租赁合同范本现今很多公民的维权意识在不断增强,合同起到的作用越来越大,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大

学习

房屋租赁合同常用()

阅读(16)

本文为您介绍房屋租赁合同常用(),内容包括签房屋租赁合同注意什么,房屋租赁合同应加一句话。房屋租赁合同常用(14篇)随着法律知识的普及,合同的法律效力与日俱增,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很

学习

【优】田地租赁合同

阅读(16)

本文为您介绍【优】田地租赁合同,内容包括简单有效田地出租协议范文,租土地合同协议书简单免费。【优】田地租赁合同15篇在当今不断发展的世界,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。拟定合同

学习

店面租赁合同集锦()

阅读(17)

本文为您介绍店面租赁合同集锦(),内容包括简单店面租赁合同集锦15篇,店面租赁合同电子版免费。店面租赁合同集锦(15篇)随着人们法律意识的加强,我们用到合同的地方越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么大家知道合法的

学习

房屋土地租赁合同

阅读(28)

本文为您介绍房屋土地租赁合同,内容包括房屋土地租赁合同范本,房屋土地租赁合同最多几年。房屋土地租赁合同在当今不断发展的世界,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗,写合同可是有方法的哦

学习

房屋及土地租赁合同

阅读(17)

本文为您介绍房屋及土地租赁合同,内容包括房屋及土地租赁合同书,土地租赁合同范本最新。房屋及土地租赁合同房屋及土地租赁合同1出租方(以下简称甲方):身份证号:承租方(以下简称乙方):身份证号:为了明确甲、乙双方在租赁过程中的权利与义务,

学习

【精】工程设备租赁合同

阅读(15)

本文为您介绍【精】工程设备租赁合同,内容包括关于设备租赁技术服务方案,厂房及设备租赁合同。【精】工程设备租赁合同随着人们法律观念的日益增强,合同的用途越来越广泛,合同是企业发展中一个非常重要的因素。合同有不同的类型,当然也有不

学习

农村土地租赁合同【优秀】

阅读(20)

本文为您介绍农村土地租赁合同【优秀】,内容包括农村土地租赁合同,农村土地租赁合同整改措施。农村土地租赁合同【优秀】随着人们对法律的了解日益加深,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么问

学习

房屋正规租赁合同

阅读(15)

本文为您介绍房屋正规租赁合同,内容包括正规合法房屋租赁合同,房产局的正规租赁合同。房屋正规租赁合同现今很多公民的维权意识在不断增强,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么一般合同是怎么起草的呢?以

学习

商场摊位租赁合同

阅读(14)

本文为您介绍商场摊位租赁合同,内容包括百货商店摊位租赁合同,专业版商场摊位租赁协议。(优选)商场摊位租赁合同12篇现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么常

学习

正规房屋租赁合同

阅读(13)

本文为您介绍正规房屋租赁合同,内容包括正规房屋租赁合同图,正规房屋租赁合同法律效力是什么。正规房屋租赁合同在人们的法律意识不断增强的社会,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一

学习

广告代理合同[推荐]

阅读(17)

本文为您介绍广告代理合同[推荐],内容包括平台广告投放代理合同,广告投放代理合同。广告代理合同15篇[推荐]随着法律观念的深入人心,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么我们拟定合同的时候需要

学习

商铺租赁合同标准版

阅读(17)

本文为您介绍商铺租赁合同标准版,内容包括商铺租赁合同标准版免费,商铺租赁合同标准版拆迁有效吗。商铺租赁合同标准版随着法律知识的普及,合同的类型越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以

学习

土方工程标准承包合同

阅读(11)

本文为您介绍土方工程标准承包合同,内容包括土方回填工程承包合同,土方开挖运输承包合同。土方工程标准承包合同随着法律观念的深入人心,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么问题来了,到底应如何拟