学文网工期索赔报告篇1
【摘要】在建筑工程项目竞争日趋激烈化的今天，索赔成了一个企业能否生存下去的重要因素之一，而索赔报告的编写则是索赔工作中最为重要的一环，因此如何编写出一份成功的索赔报告是非常值得建筑工程施工企业去重视去研究的。索赔报告的编写首先必须要做好充分的前期准备，从索赔事件发生的一开始就做好资料搜集工作，然后索赔报告内容要做到层次分明、言简意赅、论据充分、有礼有节，同时还要注意一些细节方面的技巧，才能够编写出一篇好的索赔报告。
【关键词】施工项目索赔报告；内容；编写技巧
索赔报告的编写则是索赔工作中最为重要的一环，索赔报告编写的好坏在一定程度上决定了索赔的成败。如何进行索赔报告的编写、索赔报告究竟包含哪些内容，笔者在沫若水电工程项目上的索赔报告编写经验如下。
一、索赔报告的前期准备工作
虽然索赔报告往往是在索赔事件阶段性结束或者最终结束的时候进行编写的，但是相关资料一定要在索赔事件发生时甚至发生前就开始准备，只有这样才能做到有备无患、游刃有余。前期准备工作主要包含以下几个方面的内容：
（1）做好签证工作
所谓的签证就是签字证明，一般要业主或者监理工程师签字才能生效，签证一般不涉及责任的判断，只是对实际发生事实的一种证明，签证的种类多种多样，格式也不一而足，主要有工程量签证、消耗人材机签证、人员设备窝工签证、暂停施工签证、复工签证等等，签证的格式要提前与业主沟通，获得业主的认可。签证完成后要及时对签证原件进行编号存档。
（2）及时发函回函
与业主及工程师之间的函件是索赔的主要依据，在索赔事件发生时以及发生后一定要及时的上报信函给业主。针对索赔上报给业主的信函主要要包含一下两个方面，一是要有通知，在索赔事件发生后及时通知业主，二是要有对索赔影响时间及人材机的描述。信函要有编号，原件要及时存档。
（3）处理好于索赔事件相关的日常文件
日常文件包括涉及到索赔事件的所有会议纪要、工程师口头及书面指令、设计***纸、技术方案、现场录像、照片等等，所有这些文件都要及时的归类、编号、存档，以便编制索赔报告时进行查阅、引用。对于工程师的口头指令和会议纪一定要有双方的签字认可。
（4）编制好严谨的总进度计划
初次提交的总进度计划，往往可能成为索赔工期计算的依据，因此一个严谨的、经的起推敲的总进度计划对于后期索赔报告的编制意义重大。总进度计划一定要上报业主批准。
二、索赔报告的内容
索赔报告的内容包括总论、合同引证、索赔工期计算、索赔金额计算以及证据部分，每个部分包含的内容如下：
（1）总论部分的编写
总论是对整个索赔报告的概述，总论中首先要简要介绍索赔事项发生的时间以及过程，对承包商为减轻该索赔事件造成的不利影响所做的努力进行阐述，然后还要论述该索赔事件对承包商工期以及费用的影响，同时表达自己的索赔要求。总论部分编写一定要简明扼要，篇幅不要太长，能够明白的表达整个索赔事件的来龙去脉以及承包商的索赔要求即可。
（2）合同引证部分的编写
合同引证的目的是让承包商论述自己的索赔权利，是整个索赔的基础，该部分编写的好坏直接决定着索赔的成败。合同引证的依据主要是合同条件以及合同采用所在国的法律规定，有时可以引用国际惯例，但是所有的印证都要有充分的证据资料。所有的证据资料都要有编号，便于查阅。
（3）索赔工期的计算
对于水电施工项目而言，索赔工期的计算必须要分为两步进行，首先要计算作业工期计算，然后把作业工期放入总进度计划进行总工期计算。总工期计算有三种方法，第一种是简单相加发，就是把所有作业影响工期简单相加即可，第二种是横道***法，把所有受影响的作业做成横道***，先简单相加然后再把有搭接部分的工期扣除即可算出总索赔工期，第三种是利用P3或者类似软件进行工期计算。这三种方法要根据索赔的情况及业主的要求灵活选用，其中第一种计算方法对承包商最为有利。
（4）索赔费用的计算
索赔费用的计算一般都是在索赔工期计算之后进行的，因为时间就是金钱。费用的计算分为几个类型，第一类是工程量变更的计算，第二类是主材的调价补差计算，第三类是人员、设备计日工计算，第四类是材料直接领用计算，第五类是与工期相关的窝工、赶工费用及其他费用计算。前四类费用的计算与工期没有太大的关系，主要是要做好量的签证和单价的证明。第五类费用和索赔工期的长短密切相关，计算主要是在作业面层次上进行，相关的计算公式在报告中要有描述。
（5）索赔的证据
索赔的证据资料一般是以附件的形式出现的。索赔的证据资料主要包括项目所在国家的***治经济资料、施工现场记录资料、承包商、业主往来信函资料、与第三方相关的合同协议资料、录像、摄影以及工程项目财务报表资料等。所有的证据资料要有编号，页码，不同的证据之间要用隔页分开。
三、索赔报告编制的技巧
索赔报告的好坏对索赔的成败有着很大的影响，如何才能编写出一份好的索赔报告，笔者认为，一篇好的索赔报告至少要做到以下几点：
（1）事实要准确
业主对承包商的信任对于解决索赔问题意义重大，如果失去了业主的信任，索赔很难成功。在索赔报告中，对索赔事项的事实应如实而准确地描述，不应该主观臆造、弄虚作假，对索赔工期以及索赔费用的计算应证据充足，准确无误，无懈可击。
（2）论述要富有逻辑性
论述的逻辑性主要是指在论述中要充分的论证索赔事件造成承包商工期、费用的损失是不可避免的，相关的责任是由业主而非承包商或者其他客观原因造成的，只有这样，承包商才有权利获得补偿。
（3）索赔报告要层次分明
索赔报告一般采用金字塔形式，前面是简明扼要地叙述相关的索赔事项和承包商的索赔要求，然后是引证论述承包商的索赔理由，再者是工期的计算，最后是费用的计算，要做到层次分明，一目了然，方便业主不同层次人员阅读、审查。
（4）索赔报告要文字简练，用语得体
索赔报告的文字一定要清晰简练，避免重复啰嗦，使得即使是工程项目的局外人也能一看就懂，认为承包商言之有理。文字要反复推敲，用词要婉转有礼，不要有强硬的、不友好的言语或者其他令对方感到难堪的话。除此之外，索赔报告中还要写入承包商所有的道理和论据，不要有“留一手”的想法和做法。
总之，一篇好的索赔报告往往能够使承包商在索赔中处于有利的位置，有经验的承包都应该十分重视索赔报告的编写，让自己索赔报告充满说服力、有理有据、逻辑性强、文字简练，使得索赔报告的阅读者及审查者都觉得你的索赔合情合理。只有这样，才能获得索赔的成功。
工期索赔报告篇2
中***分类号：K826.16 文献标识码：A 文章编号：
索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。在实际工作中，索赔是双向的，建设单位和施工单位都可能提出索赔要求，但建设单位索赔数量较小，而且处理方便，可以通过冲账、扣拨工程款、扣保证金等实现对施工单位的索赔；而施工单位对建设单位的索赔则比较困难。通常情况下，索赔是指承包商（施工单位）在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求。
一、索赔的分类
1.按照干扰事件分类。分为：工期拖延索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；工程变更索赔；工程中止索赔；其他索赔（如货币贬值、物价上涨、法令变化、建设单位推迟支付工程款引起索赔等）。
2.按合同类型分类。分为：总承包合同索赔；分包合同索赔；合伙合同索赔；劳务合同索赔；其他合同索赔等。
3.按索赔要求分类。分为：工期索赔；费用索赔等。
4.按索赔起因分类。分为：建设单位违约索赔；合同错误索赔；合同变更索赔；工程环境变化索赔；不可抗力因素索赔等。
5.按索赔的处理方式分类。分为：单元项索赔；总索赔等。
二、施工索赔
（一）可能发生施工索赔的主要内容主要包括：不利的自然条件与人为障碍引起的索赔；工期延长和延误的索赔；因施工中断和工效降低提出的施工索赔；因工程终止或放弃提出的索赔。
（二）工期索赔施工单位提出工期索赔的目的通常有两个：一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款；二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。工期索赔一般采用分析法进行计算，其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录。施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。
（三）费用索赔费用索赔都是以补偿实际损失为原则，实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算，都应有详细的具体证明，并在索赔报告中出具这些证据。没有证据，索赔要求不能成立。
三、索赔费用的计算原则和计算方法在确定赔偿金额时，应遵循两个原则：
所有赔偿金额，都应是施工单位为履行合同所必须支出的费用；按此金额赔偿后，应使施工单位恢复到未发生事件前的财务状况。即施工单位不致因索赔事件而遭受任何损失，但也不得因索赔事件而获得额外收益。
索赔金额的计算方法很多，主要有三种：1）总费用法。计算出索赔工程的总费用，减去原合同报价，即得索赔金额。2）修正的总费用法。原则上与总费用法相同，对某些方面作出相应的修正。3）实际费用法。即根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。
四、建设工程索赔程序和要求
1.建设工程索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向，调查干扰事件，寻找索赔理由和证据，计算索赔值，起草索赔报告，通过谈判、调解或仲裁，最终解决索赔争议。施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：1）索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3）工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；4）工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5）当该索赔事件持续进行时，施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
2.索赔证据证据，作为索赔文件的一部分，关系到索赔的成败，证据不足或没有证据，索赔是不成立的。
1）索赔证据的基本要求。包括：真实性、全面性、法律证明效力、及时性。
2）证据的种类。包括：招标文件、合同文本及附件；来往文件、签证及更改通知等；各种会谈纪要；施工进度计划和实际施工进度表；施工现场工程文件；工程照片；气象报告；工地交接班记录；建筑材料和设备采购、订货运输使用记录等；市场行情记录；各种会计核算资料；国家法律、法令、***策文件等。
3.索赔报告1）索赔报告内容。完整的索赔报告应包括以下四个部分：①总论部分。一般包括序言、索赔事项概述、具体索赔要求、索赔报告编写及审核人员名单。②根据部分。主要说明自己具有的索赔权利，施工单位应引用合同中的具体条款，说明自己理应获得经济补偿或工期延长。③计算部分。以具体的计算方法和计算过程，说明自己应得经济补偿的款额或延长时间。④证据部分，包括该索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证据的说明。
2）编写索赔报告的一般要求。索赔报告是具有法律效力的正规的书面文件。重大的索赔，最好在律师或索赔专家的指导下进行。索赔报告的一般要求有以下几方面：①索赔事件应该真实。索赔报告中所提出的干扰事件，必须有可靠的证据或证明。对索赔事件的叙述，必须明确、肯定。不包含任何估计的猜测。②责任分析应清楚、准确、有根据。索赔报告应仔细分析事件的责任，明确指出索赔所依据的合同条款或法律条文，且说明施工单位的索赔是完全按照合同规定程序进行的。③充分论证事件造成施工单位的实际损失。应强调由于事件影响，使施工单位在实施工程中所受到干扰的严重程度，以致工期拖延，费用增加；并充分论证事件影响实际损失之间的直接因果关系，报告中还应说明施工单位为了避免和减轻事件影响和损失已尽了最大的努力，采取了所能采用的措施。④索赔计算必须合理、正确。要采用合理的计算方法和数据，正确地计算出应取得的经济补偿款额或工期延长。
工期索赔报告篇3
摘要：施工单位在工程实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿的方法、程序等。
关键词：索赔方法程序报告
Abstract: The construction unit in the process of implementation of the project, the project itself causes an extension, increased costs and require owners to compensation methods, procedures, etc.
Keywords: claims, methods, procedures, reports.
中***分类号：K826.16文献标识码：A 文章编号：
索赔是在工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。索赔是双向的，业主和施工单位都可以提出索赔要求，业主提出来的索赔处理起来比较方便，可以通过扣拨工程款、扣保证金等实现，施工单位的索赔处理起来则比较困难。通常情况下，索赔指的是施工单位在工程实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿的一种权利。
一、索赔的分类
1、按合同类型分：总承包合同索赔；分包合同索赔；合伙合同索赔；劳务合同索赔；其他合同索赔等。
2、按索赔要求分：工期索赔；费用索赔。
3、按干扰事件分：工期延期索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；工程变更索赔；工程中止索赔；其他索赔（物价上涨、法令变化、业主延期支付工程款等）
4、按索赔起因分：业主违约索赔；合同错误索赔；合同变更索赔；工程环境变化的索赔；不可抗力引起的索赔。
5、按索赔的处理方式分：单项索赔；总索赔。
二、工程施工索赔的因素
1、可能发生的施工索赔的主要内容
包括：不利的自然条件与人为因素引起的索赔；工期延长、延误的索赔；因施工中断、工效降低提出来的索赔；因工程终止、放弃提出的索赔。
2、工期索赔
施工单位提出来的工期索赔通常有两个：一是免去或推卸自己对已产生的工期延长、延误的合同工责任，使自己不支付、少支付或尽可能的不支付工期延长的罚款；二是工期延长、延误造成的费用缺失的索赔。工期索赔主要依据合同工规定的总工期计划、进度计划及双方共同认可的对工期修改的文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录。施工单位应在每个月底及在干扰事件发生时，分析对比上述材料，找出工期延长及拖延的原因，提出有说服力的索赔要求。
3、费用索赔
费用索赔是以补偿实际缺失为原则，包括直接、间接缺失。所有干扰事件引起的缺失及缺失的计算，都应有详细的具体的证明，在提交的索赔报告中应出具这些证明，没有证据，索赔不可能实现。
三、索赔的计算原则和计算方法
在确定赔偿金额时，应遵循两个原则：所有赔偿金额，都应是施工单位为履行合同所必须支出的费用；按此金额赔偿后，施工单位不致因索赔事件面遭受缺失，同时也不得因索赔事件面获得额外的利益。
索赔计算的方法主要有三种：1）总费用法。计算出索赔的总费用，减去原合同报价，即得索赔额。2）修正的总费用法。原则上与总费用法相同，对某些方面作出调整相应的修正。3）实际费用法。即根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按项目费用逐项进行分析、计算索赔金额的方法。
四、索赔的程序和要求
1、索赔程序
施工单位向业主提出索赔意向，调查干扰事件，寻找索赔理由和证据，计算索赔额，起草索赔报告，通过谈判、调解和仲裁，解决索赔争议。施工单位应按下列程序向业主提交书面索赔：1）索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔书面通知；2）发出索赔意向书面通知后28天内，向工程师提出工期延长或费用补偿的索赔报告及相关资料；3）工程师在收到施工单位提交的索赔报告和相关资料后28天内予以答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由及证据；4）工程师在收到索赔报告和相关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进下一步 要求，视为索赔已被认可；5）当该事件持续进行时，施工单位应当阶段性的向工程师发出索赔意向，在事件终了28天内，向工程师送交索赔的相关资料和最终索赔报告。
2、索赔证据
证据是文件的组成部分，关系到索赔的成败，证据不足或没有证据，索赔是不成立的。
1）证据的基本要求：真实性、全面性、及时性、法律证明效力
2）证据的种类：招标文件、合同文本及附件；往来文件、签证、更改通知单等；各种会议纪要；施工进度计划和实际进度表；施工现场工程文件；工程照片；气象资料；工地交接班记录；建造材料设备采购订货运输使用情况记录等；市场行情记录；会计核算资料；国家法律法令***策文件等。
3、索赔报告
索赔报告的内容，应包括：总论部分。一般包括序言、索赔事项描述、具体索赔要求、索赔报告编写及审核人名单；根据部分：主要功能说明自己具有索赔的权利，施工单位应引用合同中的具体条款，说明自己理应获得经济补偿或工期延长；计算部分：以具体的计算过程、计算方法，说明应得到的补偿或工期延长；证据部分：包括该项事件所涉及到的一切证据和对这些证据的说明。
索赔报告的编写要求：索赔报告是具有法律效力的书面文件，重大的索赔报告应当由律师或索赔方面的专家参与。索赔报告的一般要求是：索赔事件应当真实，索赔报告中提出的干扰事件，须有可靠的证据或证明，对索赔事件的叙述，须明确、肯定；责任分析应清楚、准确有依据，索赔报告就分析事件的责任，明确指出索赔所依据的合同条款或法律条文，应当说明索赔完全是按照合同规定的程序进行的；充分论证事件给施工单位造成的实际损失，强调由于该事件使施工单位受到的干扰程度，导致工期延长、延误或费用增加，充分说明与事件之间的直接因果关系，及施工单位为减轻损害所采取的措施；索赔计算须合理、正确。要采用合理的方法和数据，正确计算应取得的费用补偿、工期延长。
注：文章内所有公式及***表请用PDF形式查看。
转载请注明出处学文网 » 工期索赔报告范文精选